Ответственность по жилищному законодательству
Судебная практика→Ответственность по жилищному законодательству
20.08.2012 23:38:00Отказ по взысканию неустойки за нарушения сроков выполнения строительных работ
Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ЗАО "Корпорация "Конти" по иску ЗАО "Корпорация "Конти" о взыскании пени к ЗАО "СпецВысотСтрой" о взыскании неустойки, исходил из того, что предусмотренное договором условие о неустойке не подлежит применению, поскольку сторонами не согласован график производства работ.
Ответственность по жилищному законодательству
20.08.2012 23:03:00Изъятие дома, как ответственность за самовольное строительство
Определение СК Верховного Суда РСФСР от 6 октября 1989 г. "Безвозмездное изъятие дома у лица, осуществившего самовольное строительство, может быть применено как санкция за правонарушение лишь при доказанности вины этого лица" (извлечение)
Ответственность по жилищному законодательству
20.08.2012 12:47:00Основания снижения неустойки в отношениях по ненадлежащему исполнению договорных обязательств застройщиком
Суд правильно признал, что возникшие между сторонами правоотношения регулируются Законом "О защите прав потребителей". Кроме того, суд установил, что в связи с нарушением п. 5.2 и п. 3.2.2 ответчик обязан выплатить каждому из истцов пени. Данный вывод суда является правильным с учетом изложенных обстоятельств, однако, учитывая последствия нарушенного права, требования ст. 333 ГК РФ, принцип разумности и справедливости, судебная коллегия находит возможным снизить размер подлежащей взысканию неустойки в пользу каждого из истцов до 30000 рублей, изменив решение суда в этой части.
Ответственность по жилищному законодательству
RSS
Как и когда платится госпошлина за регистрацию права собственности?
Исправительные работы: что нужно знать об этом виде наказания?
Беременная на испытательном сроке: можно ли ее уволить?
Как происходит замена номеров авто? В каких ситуациях она необходима
|